3 sur 10
Rédigez un avis
https://www.houzz.fr/pro/atelier-vertigo copié dans le presse-papier
À propos de nous
Éco-responsable
Lauréat de 8 Best of Houzz
Qualifié en crédit d'impôt et autres aides
Expert en rénovation énergétique, extension et surélévation.
Créé en 2009, l'atelier d'architecture Vertigo se spécialise dans la rénovation, la réhabilitation et la restructuration des espaces, tout en respectant deux labels : celui de la Haute Performance Énergétique et, dans la mesure du possible, celui de la Maison Passive.
Pour chacun de mes projets, 3 objectifs sont pris en compte : la qualité (fonctionnelle et esthétique), la maîtrise du budget et le respect du planning. Je m'efforce d’atteindre ces objectifs par une conception soignée et rigoureuse.
J’ai obtenu mon diplôme en 2005 avec un projet à haute qualité environnementale (HQE), sujet qui me tenait très à cœur. Après quelques années passées en agence, j’ai décidé de créer mon propre atelier pour pouvoir intervenir sur cette thématique auprès de mes clients. Les années d’agence, quant à elles, m’ont permis de développer ma rigueur et mes qualités d’écoute, en intervenant sur des sujets pointus en particulier dans le domaine de l’hospitalier.
La singularité de chaque projet rend ce métier passionnant. L’idée de concevoir des espaces de vie ou de travail parfaitement adaptés à leurs occupants est très gratifiante.
Il n’y a pas de limite de taille pour qu’un projet soit intéressant ; un petit espace peut représenter un challenge important et se révéler très stimulant.
L’idéal est d'appliquer une approche globale et garantir un résultat fonctionnel et harmonieux.
Services proposés :
Agrandissement de maison, Bâtiment basse consommation, Conception de bâtiment, Construction de maison neuve, Construction durable, Construction écologique, Extension de maison, Maison d'architecte, Maîtrise d'œuvre, Rénovation complète, Rénovation d'appartement, Surélévation, Conception et aménagement de maison d'amis, Design architectural, Rénovation de maison, Rénovation énergétique de maison
Périmètres :
Paris, Val de Marne, Seine et Marne, Hauts-de-Seine, Yvelines, Essonne, Val d'Oise, Normandie, Centre
Récompenses :
Formation CEPH "concepteur européen de bâtiments passifs" (Passivhaus) Formation FEE BAT "auditeur énergétique" (France rénov', ADEME)
Catégorie
Retour à la navigation
25 projets
Retour à la navigation
Détails professionnels
Nom de votre entreprise
VERTIGO atelier d'architecture
Numéro de téléphone
06 15 15 65 46
Site Internet
Adresse
75014
Paris
France
Abonnés
Retour à la navigationRédigez un avis
Avis sélectionné
Audrey MUNOZ
Note moyenne : 5 étoiles sur 5Le résultat est parfait, nous nous sentons bien dans notre nouveau chez nous. Mme Marais a été très disponible quand nous en avons eu besoin. Elle nous a accompagnés tout au long du projetLire tout l'avis
32 avis pour VERTIGO atelier d'architecture
Le plus récent en premier
Note moyenne : 4.9 étoiles sur 54.9|32 avis
Compétences5.0
Communication5.0
Rapport qualité/prix5.0
Guillaume Prieur
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Une seconde expérience toujours positive avec Angélique qui a bien identifié mes besoins et m'a fait plusieurs propositions aussi alléchantes l'une que l'autre. Je recommande vivement !
15 Décembre 2023
Utilisateur Houzz - 12660942
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Je suis totalement satisfaite du travail de vertigo tant dans la création du projet que dans le respect du planning.
J’avais précédemment fait appel à Vertigo pour la conception de ma première boutique. J’ai donc voulu réitérer avec cette agence. Angélique a su prolonger le concept dans un deuxième point de vente et donc collaborer à la bonne image de marque de mon entreprise.
Pas de mauvaise surprise ! Je referai appel à vertigo pour un prochain projet avec plaisir.
8 Décembre 2023
Utilisateur Houzz - 152310340
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
L’agence Vertigo représentée par Madame Marais pour mon projet est très sérieuse. Les visites sont très professionnelles, et chaque étape est très détaillée. Les conseils prodigués pour mon projet ont été détaillés et rendus sous forme de propositions financières et ainsi on sait exactement quelles seront les étapes et les échéances .
Mille mercis à Madame Marais !
Projet extension maison individuelle
11 Janvier 2023
Nous avions un projet de modernisation de notre maison vers un style plus "contemporain" malgré de nombreuses contraintes comme un réaménagement extérieur "lourd" sur un terrain sujet au mouvement de sol ou un changement d'aspect de l'enduit sur notre isolant extérieur peu adaptable.
Fidèle dans son soutien et ses conseils, Angélique a pu nous accompagner sur chaque étape.
Aujourd'hui, malgré les délais rallongés, nous sommes ravis de la transformation de la maison et les photos avant /après parlent d'elles-mêmes!
20 Décembre 2022
Victoire Godelu
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Ayant assisté à la rénovation totale de plusieurs boutiques de prêt à porter réalisée par le cabinet Vertigo, j'ai pu apprécier la qualité du travail et l'écoute de Mme Marais.
Je la recommande fortement pour ses compétences humaines et professionnelles !
30 Novembre 2022
Utilisateur Houzz - 996441020
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Nous sommes Bureau d’Etude Technique, Nous avons eu à travailler avec le Cabinet VERTIGO sur plusieurs projets, ce sont des professionnels à l’écoute et coopératifs.
Pour toute collaboration, je vous les recommande vivement.
C’est toujours un plaisir de travailler avec des personnes sérieuses.
C_INGÉNIERIE
26 Décembre 2021
Utilisateur Houzz - 743078185
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Travail de très bonne qualité. Les conseils sont excellents et l’accompagnement très présent. Nous avons eu recours au cabinet vertigo pour rénover un appartement et nous n’avons pas du tout été déçus. Conseils pratiques, bonnes idées, astuces, choix des matériaux, astuces decos. Tout y est ! Un vrai accompagnement pour un projet du début à la fin. Merci à Angelique qui est toujours à l’écoute et qui est très professionnelle.
26 Décembre 2021
Utilisateur Houzz - 752231637
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Nous avons fait appel au travail de Mme Maret par deux fois. Et ayant déjà eu recours à d'autres architectes, je puis assurer que j'ai rarement vu une aussi grande qualité dans la réalisation de la mission.
La perspicacité, la rapidité d'exécution, l'écoute des attentes, les meilleurs conseils. Je recommande vivement. Je ne serais pas étonné que le cabinet Vertigo se hisse parmi les noms qui comptent et font référence dans le secteur.
Merci encore !
17 Décembre 2021
Cha M
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Nous avons fait appel à l'atelier d'architecture Vertigo pour la rénovation de notre 2 pièces parisien. Le résultat est magnifique !
Le travail précis et professionnel de Mme Marais a permis de mettre en valeur notre appartement et d’exploiter pleinement ses petits volumes (33m2).
Nous sommes vraiment satisfait par la fonctionnalité, le confort de notre appartement et la qualité de réalisation.
Mme Marais a non seulement suivi de très près le chantier et nous faisait des points réguliers d'avancement mais également était disponible, de très bons conseils sur un projet hors scope de rénovation de l’immeuble (copropriété). Nous ne vous remercierons jamais assez !
Nous ne manquerons pas de faire appel à ses services pour de prochains travaux et nous la recommandons fortement !!
Un grand merci !
Charlotte et Michaël
18 Octobre 2021Dernière modification :18 Octobre 2021
Utilisateur Houzz - 741332223
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Ayant eu à 6 reprises eu affaires aux services de Madame Marais Angélique , en tant que conseils à des projets d'architectures et en
tant que mises en oeuvre de projets réalisés , je certifie un grand professionnalisme dans l'écoute du client et de ses souhaits , et
dans projet par lui même ( dessins , croquis, logiciel informatique ) ainsi que lors des suivis de chantier avec l'autorité nécéssaire
pour la bonne réalisation
Mes projets et réalisations sont pour de la transformation de batiment industriel en habitation , agrandissement de partie existante ,
création de magasin ,
Je recommande vivement Vertigo .
6 Décembre 2020
Excellent travail réalisé par la société VERTIGO,
Nous étions sur un projet d'agrandissement de maison et le cabinet nous a à la fois aidé dans les démarches administratives et également proposé des solutions très intéressantes pour la construction et l'aménagement.
Je recommande fortement.
4 Décembre 2020
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Je vous remercie beaucoup M. Ferreira pour votre avis sur mon travail. Belle journée !
Utilisateur Houzz - 265008141
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Excellent contact et conseils, je recommande !
Angélique a su me guider dans mes choix quand à mon projet de rénovation de maison. Elle a été très réactive et m'a donné de précieux conseils sur l'aménagement, la luminosité et les couleurs à adopter pour une ambiance cosy et lumineuse en même temps.
En plus de cela, une communication agréable et très professionnelle.
4 Décembre 2020
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Un grand merci pour cet avis sur mon travail. Bonne nouvelle vie et belle journée !
Arlette Ziliani
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Sur recommendation, j’ai fait appel à l’Atelier Vertigo, pour avoir des propositions de réaménagement de ma maison, ainsi que des conseils pour son éventuelle revente.
J’avoue avoir été impressionnée par le résultat. L’ensemble a été optimisé, chaque pièce a maintenant son intérêt et sa destination (ce qui n’était plus évident après y avoir habité si longtemps).
Si j’avais su, j’aurais fait cette démarche bien avant ! J’envisage sereinement le futur maintenant.
Encore merci à l’Atelier Vertigo et Mme Marais.
30 Décembre 2019Dernière modification :2 Mars 2020
Utilisateur Houzz - 988649566
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Angélique m'a apporté des conseils pertinents et créatifs sur l'aménagement de mon appartement de 55 m² à Paris 2ème. Elle est très à l'écoute des attentes et des besoins tout en proposant de nombreuses idées pour enrichir la réflexion initiale.
Une architecte imaginative, rigoureuse et très professionnelle que je recommande vivement.
18 Décembre 2019
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Merci infiniment à vous pour votre retour sur notre collaboration.
Excellentes fêtes de fin d'année et à une prochaine fois peut-être !
Excellentes fêtes de fin d'année et à une prochaine fois peut-être !
liens architecture
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Nous travaillons souvent ensemble sur les projets de construction, rénovation énergétique, appels d'offres publics. Angélique est un partenaire très professionnel avec lequel on échange énormément sur les les solutions tant techniques qu'esthétiques. Beaucoup de rigueur dans l'approche en toutes les phases du projet, de la conception à la réalisation. Je la recommande vivement.
21 Novembre 2019
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Ulisse, c'est toujours un plaisir de collaborer avec toi ! Merci beaucoup pour ces mots. A très vite
Louise Lucan
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Madame Marais m’a apporté sa compétence dans le cadre de travaux exécutés dans mon appartement parisien. Elle m’avait été conseillée par une amie, compte tenu de sa trajectoire dans le secteur du développement durable.
Les travaux consistaient à réaliser une isolation thermique sur un plafond et des murs-brisis en zinc. Ce projet présentant des contraintes techniques particulières, j’ai apprécié son appui à différentes phases de la rénovation.
Tout en ayant une bonne maîtrise technique du chantier, elle s'est aussi montrée à l'écoute de mes demandes.
J’ai pu notamment approcher son savoir-faire, dans le cadre d’une levée de réserves qu’elle a réalisée, en lien avec des ponts thermiques constatés dans l’isolation des murs à l'aide d'une caméra thermique.
Face aux réticences de l’entreprise, elle a envoyé plusieurs courriers circonstanciés et maintenu ses exigences, jusqu’à obtention de la levée des réserves, obtenue sans surplus financier.
C’est une architecte ouverte, rigoureuse et compétente.
18 Septembre 2019
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Merci infiniment pour votre retour, ça me fait plaisir de vous avoir aidé dans votre projet de rénovation thermique, petit en surface mais complexe. J'ai beaucoup apprécié de mon côté nos échanges sur l'éco-construction, le développement durable et tous les aspects techniques liés à votre chantier. A bientôt peut-être
Nathalie Brosse
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Nous avons fait appel à Vertigo pour la rénovation de notre cuisine. Angélique a su comprendre nos besoins et faire des suggestions très pertinentes, notamment en installant un faux plafond et en proposant une crédence en enduit béton ciré du plus bel effet. Elle s'est également chargée du suivi du chantier et des relations avec l'entreprise de travaux et a géré les petits aléas inhérent à ce type de chantier avec beaucoup de professionnalisme. Nous sommes ravis du résultat!
28 Mai 2019
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Un grand merci Nathalie et Louis pour votre confiance et votre gentillesse. Je suis ravie que votre nouvelle cuisine vous plaise. Merci encore ! Angélique
Anthony Rodellar
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
J'ai eu la chance de collaborer avec Angélique sur plusieurs projets de rénovation complète.
Sa qualité d'écoute et sa rigueur m'ont particulièrement impressionné. Lors de la conception, la créativité d'Angélique lui permet de concevoir de espaces répondant parfaitement aux besoins de ses clients et sait transformer chaque contrainte en opportunité d'optimisation.
En chantier, sa rigueur et sa lucidité lui permettent d'orchestrer les travaux pour garantir qualité, maîtrise du budget et des délais, et parvient à gérer efficacement les fins de chantier, période toujours compliquée dans notre profession.
Angélique est Lauréate du prix Best of Houzz pour la troisième année consécutive, et c'est amplement mérité !
24 Janvier 2019
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Un grand merci Anthony ! C'est toujours un plaisir de collaborer sur un projet ou d'échanger avec toi. A bientôt
Léna et Geoffroy Peeters
Note moyenne : 1 étoiles sur 5
Suite aux avis positifs sur houzz.fr, nous avions décidé en novembre 2017 de confier à l'atelier Vertigo (Angélique Marais) la rénovation totale de notre appartement à Paris: Diagnostic, Esquisse, Conception, Conseils sur le choix de l'entrepreneur et Direction des travaux.
Nous partageons ici notre expérience en vue d'apporter un autre éclairage sur Vertigo. car si, pour nous aussi, la partie Diagnostic/Esquisse/Conception s'est bien passée, cela n'a pas été le cas pour la Direction des travaux: manque d'autorité avec l’entrepreneur, dérive des délais de travaux, mauvais conseils d'urbanisme aboutissant à un refus de la Mairie de Paris, incapacité à fournir les papiers d'assurance, à tenir à jour un tableau d'économie exact du chantier...
Le cabinet Vertigo s'est assuré d'être payé de la totalité de ses honoraires avant de rompre de manière unilatérale le contrat qui nous lie. En effet, nous n'avons plus de nouvelles depuis plus de 6 mois malgré nos multiples relances (Vertigo ne répond ni aux emails ni ne retire ses couriers recommandés). Plus d'un an après le démarrage des travaux, nous nous retrouvons avec un appartement inachevé et une architecte qui n'a pas rempli l'intégralité de la mission pour laquelle elle avait été mandatée.
---------- Addendum (suite à la publication du commentaire de VERTIGO ci-dessous):
Le chantier ayant été un échec, VERTIGO a visiblement (voir ci-dessous) choisi la tactique consistant à se défausser de toute responsabilité et de renvoyer la faute sur le client (nous).
Il est a signalé que VERTIGO, une fois s'être assuré d'être payé de ses honoraires, ne nous a donné signe de vie que suite à la publication de cet avis sur houzz (et ce malgré nos multiples relances depuis juin 2018).
Etant donné la montagne de contre-vérités écrites ci-dessous par VERTIGO, nous nous devons de recommander aux éventuels futurs clients de garder absolument tous les courier, emails et texto échangés avec l'architecte.
Les documents démontrant les contre-vérités de VERTIGO sont disponibles auprès de l'ordre des architectes d'ile-de-france.
Pour ne citer que quelques une de ces contre-vérités:
- Non le client n'a pas choisi l'entreprise la moins cher contre les conseils de l'architecte. Le client a choisi parmi les 3 entreprises proposées par l'architecte la seule qui a fourni un devis complet et qui en plus était recommandée par un collègue de l'architecte.
- Non le client n'est pas resté dans le logement pendant les travaux. Le logement était entièrement inoccupé pendant la durée prévue des travaux; cette durée prévue ayant été largement dépassée, le client a du ré-occupé une des pièces en accord avec l'architecte
- Non le client n'a pas retenu des sommes à l'entreprise ou l'architecte. Conformément aux demandes de l'architecte, le client a payé en temps et en heure les sommes dues à l'entreprise et à l'architecte. Les montants non-payés correspondent aux travaux non effectués. Nous ne pouvons ici que conseiller aux éventuels futurs clients de contre-vérifier la gestion financière de VERTIGO afin de pallier aux défauts de mémoire de VERTIGO.
- Concernant les mauvais conseils d'urbanisme de VERTIGO. Dés le départ VERTIGO nous a proposé un projet impliquant un remplacement de menuiserie qui s'est avéré interdit par la mairie de Paris. VERTIGO prétendait alors avoir eu une autorisation "informelle" de la mairie laissant supposer que l'autorisation formelle ne serait qu'une formalité. VERTIGO a alors poussé le client à commander ladite menuiserie. Seulement après cette commande, VERTIGO a opéré un rétro-pédalage complet.
- Non le client ne s'est pas immiscer en permanence dans l'exécution de la mission de l'architecte. Mais étant donné le manque d'autorité de l'architecte sur l'entreprise, le client a appuyer les décisions de VERTIGO auprès de l'entreprise.
Les délais de chantier (le chantier n'est toujours par terminé plus d'un an après) s'explique principalement par des commandes passée trop tard, en sous-quantité, le fait que l'entreprise et l'architecte ont commencé à être plus occuper par d'autres chantiers que le nôtre, le fait que l'architecte qui avait encensé l'entreprise en début de chantier a brusquement fait volte-face pour finir par s'engueuler fortement avec l'entreprise, nous recommandant dés lors de mettre fin au contrat de l'entreprise, mais sans proposer de solution de rechange et en profitant pour finalement disparaitre elle-même.
Hormi l'achèvement du chantier, VERTIGO nous doit toujours à ce jour un ensemble de plans d'aménagement intérieur pourtant réglés par le client.
A ce jour VERTIGO continue toujours, malgré notre interdiction, à faire sa promotion en utilisant des photos de notre chantier additionnées de commentaires trompeurs.
2 Janvier 2019Dernière modification :5 Février 2019
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Madame, Monsieur,
Vous oubliez de préciser un certain nombre d'éléments de contexte, et notamment que ce projet n'a été qu'une suite de refus de votre part de suivre mes recommandations :
- Choisir l'entreprise la moins chère, bien en dessous des prix du marché, contre ma recommandation parce que ne présentant pas toutes les garanties nécessaires
- Demeurer dans votre logement pendant les travaux, contrairement à ce que nous avions convenus avant le démarrage
- Refuser les états d'avancement que j'avais établis, et retenir des sommes importantes aux acomptes de l'entrepreneur, retardant d'autant plus les commandes par manque de trésorerie
- Vous immiscer en permanence dans l'exécution de ma mission, en contradiction complète avec vos obligations contractuelles, rendant ma mission, ainsi que celle de l'entrepreneur impossible à réaliser.
Malgré mes rappels oraux et écrits, votre comportement n'a pas changé durant le chantier. Ces manquements expliquent en grande partie les délais observés pendant le chantier puis l'abandon de l'entreprise.
Je tiens à vous rappeler que votre projet de rénovation s'est chiffré à 35% en dessous des prix de marché, et que vous n'avez réglé que 75% du marché à l'entrepreneur, pour un chantier proche de la fin.
Concernant l'autorisation du service d'urbanisme, je vous ai à de nombreuses reprises informés des délais nécessaires pour obtenir cette autorisation (obtention de l'accord de la copropriété en premier lieu, dépôt et instruction du dossier par le service d'urbanisme ensuite, et risque possible de refus ou de demande d'information complémentaire), vous avez néanmoins tenu à ce que le chantier avance sur ce point, sans appeler une assemblée générale extraordinaire de votre copropriété pour éviter la plus value, et que les commandes soient passées avant d'obtenir une réponse du service d'urbanisme. Vous me reprochez aujourd'hui l'achat d'une menuiserie dont le service d'urbanisme refuse la pose, je vous avais pourtant informés de cette éventualité. De plus, vous ne m'avez jamais fourni la décision du service d'urbanisme, je n'ai donc pas pu me prononcer sur la validité de cette décision, ni la contester, ce qui est la procédure classique.
Concernant les papiers d'assurance, je vous ai fourni tous mes documents d'assurance, à jour et complets. Je vous avais également fourni les documents d'assurance de l'entrepreneur pour l'année 2017, et celui-ci nous a remis en main propre, ensemble, ses documents d'assurance pour l'année 2018, lors de notre dernier rendez-vous avec lui.
Enfin, concernant le tableau d'économie, celui-ci était mis à jour chaque mois. Vous me reprochez de ne pas y avoir intégré le dernier paiement fait à l'entrepreneur avant son abandon. Seulement vous ne m'avez jamais informé de ce paiement, durant cette phase. Le dernier tableau était donc à jour des informations en ma possession.
Vos nombreux manquements, malgré mes recommandations, rappels et demandes de changement de comportement, ont rendu ma mission impossible à réaliser, ne me laissant d'autre choix que de mettre un terme à notre collaboration. Je tiens également à vous préciser que je n'ai pas touché l'intégralité des honoraires qui m'étaient dus, 10% n'ont pas été réglés.
Pour poursuivre notre collaboration, un avenant au contrat architecte aurait dû être établi, ce que vous m'aviez d'ailleurs demandé, étonnamment si vous considériez que je n'avais pas rempli ma mission.
Comme vous le notez en début de votre message, mes clients sont en grande majorité satisfaits de mon travail, ce dont je me félicite. Je pense appliquer une méthode de travail éprouvée, et m'investir pleinement dans les missions qui me sont confiées, quand bien même les délais et le budget disponible sont limités. Ces limites impliquent de faire des concessions et d'accorder sa confiance à l'architecte, ce qui vous a fait défaut.
Vous oubliez de préciser un certain nombre d'éléments de contexte, et notamment que ce projet n'a été qu'une suite de refus de votre part de suivre mes recommandations :
- Choisir l'entreprise la moins chère, bien en dessous des prix du marché, contre ma recommandation parce que ne présentant pas toutes les garanties nécessaires
- Demeurer dans votre logement pendant les travaux, contrairement à ce que nous avions convenus avant le démarrage
- Refuser les états d'avancement que j'avais établis, et retenir des sommes importantes aux acomptes de l'entrepreneur, retardant d'autant plus les commandes par manque de trésorerie
- Vous immiscer en permanence dans l'exécution de ma mission, en contradiction complète avec vos obligations contractuelles, rendant ma mission, ainsi que celle de l'entrepreneur impossible à réaliser.
Malgré mes rappels oraux et écrits, votre comportement n'a pas changé durant le chantier. Ces manquements expliquent en grande partie les délais observés pendant le chantier puis l'abandon de l'entreprise.
Je tiens à vous rappeler que votre projet de rénovation s'est chiffré à 35% en dessous des prix de marché, et que vous n'avez réglé que 75% du marché à l'entrepreneur, pour un chantier proche de la fin.
Concernant l'autorisation du service d'urbanisme, je vous ai à de nombreuses reprises informés des délais nécessaires pour obtenir cette autorisation (obtention de l'accord de la copropriété en premier lieu, dépôt et instruction du dossier par le service d'urbanisme ensuite, et risque possible de refus ou de demande d'information complémentaire), vous avez néanmoins tenu à ce que le chantier avance sur ce point, sans appeler une assemblée générale extraordinaire de votre copropriété pour éviter la plus value, et que les commandes soient passées avant d'obtenir une réponse du service d'urbanisme. Vous me reprochez aujourd'hui l'achat d'une menuiserie dont le service d'urbanisme refuse la pose, je vous avais pourtant informés de cette éventualité. De plus, vous ne m'avez jamais fourni la décision du service d'urbanisme, je n'ai donc pas pu me prononcer sur la validité de cette décision, ni la contester, ce qui est la procédure classique.
Concernant les papiers d'assurance, je vous ai fourni tous mes documents d'assurance, à jour et complets. Je vous avais également fourni les documents d'assurance de l'entrepreneur pour l'année 2017, et celui-ci nous a remis en main propre, ensemble, ses documents d'assurance pour l'année 2018, lors de notre dernier rendez-vous avec lui.
Enfin, concernant le tableau d'économie, celui-ci était mis à jour chaque mois. Vous me reprochez de ne pas y avoir intégré le dernier paiement fait à l'entrepreneur avant son abandon. Seulement vous ne m'avez jamais informé de ce paiement, durant cette phase. Le dernier tableau était donc à jour des informations en ma possession.
Vos nombreux manquements, malgré mes recommandations, rappels et demandes de changement de comportement, ont rendu ma mission impossible à réaliser, ne me laissant d'autre choix que de mettre un terme à notre collaboration. Je tiens également à vous préciser que je n'ai pas touché l'intégralité des honoraires qui m'étaient dus, 10% n'ont pas été réglés.
Pour poursuivre notre collaboration, un avenant au contrat architecte aurait dû être établi, ce que vous m'aviez d'ailleurs demandé, étonnamment si vous considériez que je n'avais pas rempli ma mission.
Comme vous le notez en début de votre message, mes clients sont en grande majorité satisfaits de mon travail, ce dont je me félicite. Je pense appliquer une méthode de travail éprouvée, et m'investir pleinement dans les missions qui me sont confiées, quand bien même les délais et le budget disponible sont limités. Ces limites impliquent de faire des concessions et d'accorder sa confiance à l'architecte, ce qui vous a fait défaut.
Audrey MUNOZ
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Nous avons fait rénové et agrandir notre maison avec l'aide précieuse d'Angélique Marais. Elle a su nous proposer un projet qui nous correspondait en tout point (plus d'espace pour notre famille avec 3 enfants). Nous avons moins agrandi que prévu car elle a su optimiser l'espace existant avec beaucoup d'ingéniosité. Le tout en replaçant tous nos meubles! Le résultat est parfait, nous nous sentons bien dans notre nouveau chez nous. Mme Marais a été très disponible quand nous en avons eu besoin. Elle nous a accompagnés tout au long du projet. Nous avons apprécié ses idées originales et ses touches déco qui ajoutent de la personnalité à notre maison.
31 Octobre 2018
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Un grand merci pour votre commentaire Madame Munoz. Je suis vraiment ravie que vous vous sentiez tous bien dans votre maison ! Au plaisir
Maryne Guyot Tocut
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Super boulot réalisé par Vertigo.
Rigueure, patience, réactive et disponibilité sont les atouts que nous avons appréciés dans notre projet d'une pièce en plus (aménagement une cave en chambre d'amis et pièce TV).
Un projet aussi technique qu'atypique mené avec brio par Vertigo
24 Juin 2018
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Merci beaucoup Maryne et Xavier de m'avoir sollicitée pour votre projet ! Ce fut un plaisir de travailler avec vous.
Brice Mazenod
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Nous avons fait appel à VERTIGO dans le cadre du réaménagement de 2 chambres. En effet, nous avions une petite pièce qui n'était accessible qu'en passant par la chambre. Nous avons travaillé avec VERTIGO pour revoir cette configuration et créer 2 chambres séparés.
VERTIGO a su parfaitement répondre à nos attentes dans la création du projet. Nous avons été ensuite été accompagné dans le choix de l'artisan et dans la réalisation. Le projet s'est parfaitement déroulé sans surprise niveau budget et dans les temps.
22 Mars 2018
Commentaire de VERTIGO atelier d'architecture :
Merci beaucoup Alexandra et Brice d'avoir fait appel à mes services 2 fois ;). Au plaisir !
CLAMAG MAG
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Nous avons fait appel à Angélique pour notre projet de rénovation de maison.
Après avoir réfléchi à notre projet à 2, c'est avec elle que nous avons "fusionné" nos idées.
Elle a su être à l'écoute de nos souhaits, de nos attentes et de nos goûts tout en nous conseillant techniquement sur la faisabilité de notre projet.
Nous voulions rester dans l'esprit de notre intérieur initial qui nous ressemblait tout en le "boostant" et en lui apportant davantage de luminosité et de modernité mais en conservant l'esprit de cette maison de 1900 avec notamment ses moulures au plafond .
Les verrières d'intérieur et les aménagements pensés et créés par Angélique vont totalement dans ce sens.
Nous nous sommes appropriés les lieux très rapidement et apprécions chaque jour notre nouvel intérieur!
Pari réussi!
1 Août 2017
Claire DESBRUYERES
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Angélique a conçu et suivi les travaux de réalisation d'aménagement de mon appartement à Montreuil. En construction, elle m'a accompagnée également dans des RDV avec le promoteur, afin d'adapter certaines prestations réalisées (plan électricité, revêtement de sols, cloisons à déplacer). Elle a été de très bons conseils et a un foisonnement d'idées pour l'aménagement des espaces : elle n'hésite pas à utiliser tel placard IKEA de cuisine pour un salon ou inversement. Des idées simples, astucieuses avec une petite touche nordique, je ne me lasse toujours pas de cet intérieur après 3 ans ! Merci encore Claire
27 Juin 2017Dernière modification :1 Juillet 2017
Marina MOUCHEZ
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Ma maison date de 1843 dans une commune ou les normes concernant les formes, les couleurs, l’environnement etc, sont très strictes.
Dans ce contexte, notre architecte Angélique MARAIS a toujours été à l’écoute de nos besoins ; elle a su négocier avec les architectes de la Mairie nos points de vue.
Notre budget final a été de 60 KE ce qui correspond bien aux travaux que nous avons envisagé dès le départ.
Grâce à ses conseils, nous avons un espace de vie bien réfléchit, plein de vie et de couleurs, en cohérence avec les exigences techniques des autorités locales.
3 Mai 2017
sandrine_lhermurier
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Mon projet d'agrandissement et de réfection de la maison existante a demandé beaucoup de patience à notre architecte. Elle a toujours répondu à nos questions, a été de très bon conseil grâce à sa capacité de se projeter dans le fonctionnement d'une famille de 5 personnes ! Ce qui n'est pas évident.
Jamais elle n'a imposé ses idées et a été très pédagogue pour nous expliquer les avantages et inconvénients de telle ou telle option.
Le retroplanning de chantier est respecté (en cours) ainsi que le budget via un suivi très sérieux et une anticipation permanente pour éviter les écueils habituels des chantiers source de retard ( ex : menuiseries...) .
Je recommande cette entreprise les yeux fermés.
9 Mars 2017
Delphine Coué
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
C'est mon deuxième projet avec l'agence Vertigo et je conseille toujours autant cet atelier d'architecture pour son grand professionnalisme. L'architecte a toujours trouvé des solutions et a su se mettre à la place des futurs "utilisateurs" des lieux en anticipant aux mieux notre façon de vivre : flux de circulation, ensoleillement, maintenance, entretien, matériaux, références proposées... Jamais un mètre carré n'a été perdu !
Les relations de travail ont été très bonnes dues aux qualités humaines de l'architecte qui sont principalement l'écoute et une grande créativité.
Nous avons commencé à discuter du projet en janvier 2016 pour une livraison début juin 2016. Du début à la fin, l'accompagnement était bien présent aussi bien sur le suivi et l'adaptation des plans en fonction de l'avancement du chantier et sur le management et la coordination avec l'entreprise de BTP. Les délais et les coûts annoncés ont été respectés.
Réaménagement intérieur d'une maison de 100 m² dans le Val-de-Marne comprenant comme missions :
- réunion de préparation,
- relevés,
- esquisse avec plusieurs projets,
- projet de conception générale,
- dossier de consultation des entreprises,
- mise au point des marchés travaux,
- direction de l'exécution des contrats de travaux (réunion de chantier et rédaction de compte-rendu) avec l'entreprise de BTP ,
- assistance aux opérations de réception
- levée des réserves
- conseil sur l'ensemble du projet
Les plans et les travaux concernent :
- l'aménagement d'une entrée et d'une salle à manger avec des meubles sur mesure
- la conception d'un châssis vitré pour séparer la cuisine nouvellement crée et la salle à manger
- la création d'un escalier et le déplacement/changement d'un autre,
- la conception et la réalisation d'une cuisine entièrement équipée
- la conception et la réalisation d'une salle de bain et de douche avec des WC avec déplacement de compteurs d'eau et de gaz
- la réaménagement de l'espace de la suite parentale avec la création de meubles de rangement sur mesure.
Merci de nous avoir permis de nous sentir bien chez nous et d'avoir réaliser notre maison idéale !
3 Octobre 2016Dernière modification :3 Octobre 2016
Marie-Anne Fournier
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
VERTIGO est le concepteur de notre maison individuelle sise en Vendée dans un petit village du Marais Poitevin.
Désireux de nous occuper du suivi de chantier (avec réalisation du second oeuvre en auto-construction) nous recherchions un architecte capable de répondre à nos besoins de conception et d'accompagnement dans cette aventure. Nous avons trouvé bien plus encore avec Vertigo : écoute, compréhension et professionnalisme. Un allié sans faille que nous recommandons vivement.
Notre maison (RT 2012) s'inscrit parfaitement dans le paysage tout en intégrant l'ensemble de nos exigences écologiques, pratiques et idéologiques.
10 Septembre 2016
Guillaume Prieur
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
L'atelier Vertigo a engagé une rénovation trés lourde de ma maison en pierre meulière dans la région parisienne : creusement du sol pour rendre l'espace en rez-de jardin habitable, construction d'une extension avec un toit-terrasse, réaménagement paysager, isolation. J'ai été ravi non seulement par le résultat qui a permis d'améliorer la fluidité de la circulation dans la maison, de créer des ambiances différentes en fonction des étages et des lieux, de moderniser l'aspect de la maison sans dénaturer le côte "ancien" de la meulière mais aussi par l'état d'esprit de Vertigo. Toujours à l'écoute du client, Vertigo a toujours été proactif et a su faire preuve d'une imagination et d'une créativité appréciables et bienvenues. Le suivi de ce chantier, dont les travaux se sont étalés sur 9 mois, a été excellent.
bref, je ne peux que recommander les services de Vertigo.
2 Septembre 2016Dernière modification :7 Septembre 2016
aurelie_anguelu
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Ecoute attentive et donc saisie rapide du brief client
De très bons conseils adaptés à sa clientèle : clairs & synthétiques! Avec un bon aiguillage des prix et des retroplanning !
Allez y les yeux fermés !
25 Août 2016
LN Léonore
Note moyenne : 5 étoiles sur 5
Plus que satisfaite de notre collaboration. J'ai fait appel à Vertigo dans le cadre de la rénovation de ma boutique de 90 m2. Ma demande a été comprise dès le départ et respectée tout au long du processus. Vertigo a su trouver des alternatives créatives et des solutions tout en respectant mon budget. Le résultat a été au delà de mes attentes. Je ne regrette nullement d'avoir fait appel à Vertigo pour ce projet. J'ai pu avoir exactement ce que je voulais et en réalisant des économies ! je suis ravie et mes clients aussi. Les habitants du quartier me félicitent tous les jours et me remercient d'avoir embelli la rue, c'est pour dire !
Encore merci
31 Juillet 2016Dernière modification :9 Mai 2017
Excellent résultat correspondant tout à fait à notre demande. Beaucoup de compliments reçus de toute part pour cet ouvrage contemporain spacieux, très relaxant et surtout lumineux. Je recommande vivement cette architecte dotée de riches idée
Ayant acquis une maison en Bretagne .... avons à nouveau fait appel à Vertigo pour étudier valoriser cette acquisition vue mer.
Cette architecte est dotée d.une écoute pour le client .
Avis du 27 février 2019
31 Juillet 2016Dernière modification :24 Janvier 2019
Retour à la navigation
14 dossiers d'idées
Élue Best of Houzz Service depuis 5 ans!
VERTIGO atelier d'architecture Note moyenne : 5 étoiles sur 5 |
Trouvez des Architectes pour votre projet
Vous êtes en quête d’inspiration ou avez besoin de conseils ? Sur Houzz, des professionnels de la maison de confiance sont prêts à vous aider dans votre prochain projet sur Paris.
Lisez des avis d'autres particuliers sur Paris et alentour
Avant d’engager le bon Architecte pour votre projet sur Paris, consultez les avis laissés par d’autres particuliers. En cas de doute, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum de notre page Conseil.
Contactez des Architectes de confiance sans engagement
Demandez un devis sur Houzz gratuitement et sans engagement ; contactez des professionnels en quelques clics seulement. Vous pourrez ensuite garder un suivi des Architectes contactés grâce à notre Rubrique de pros.
Architecte sur Paris
Catégories professionnelles sur Paris
Charpentiers sur Paris · Constructeurs de maison sur Paris · Cuisinistes et concepteurs de cuisine sur Paris · Décorateurs d'intérieur sur Paris · Home organisers sur Paris · Home stagers sur Paris · Installateurs de salle de bain et sanitaires sur Paris · Paysagistes sur Paris · Piscinistes et spécialistes spa sur Paris · Constructeurs de terrasses et fabricants de vérandas sur Paris
13 commentaires